Projektweg
Der schnellste Weg zur richtigen Entscheidung.
Kampfmittelsondierung im Raum Mittelfranken nach Bauphasen
Für Bauherrschaft, Planung und Bauleitung im Raum Mittelfranken werden Gleis-, Leitungs- und Straßenarbeiten mit den jeweiligen Bodeneingriffen abgestimmt. FONTANA-EOD ordnet die benötigte Kampfmitteluntersuchung den Arbeitsflächen, Tiefen und verfügbaren Zugängen zu. Senden Sie den Bauphasenplan mit den tatsächlichen Erdarbeiten und vorhandenen Berichten einschließlich Karten und Einschränkungen.
Zeitplan und tatsächliche Arbeitsflächen zusammen lesen.
Gleise, Leitungen und Gründungen einzeln beschreiben.
Untersuchte Bereiche vor dem nächsten Gewerk kenntlich machen.
Bauvorhaben einordnen
Welche Aussage wird für die nächste Bauphase benötigt?
Beschreiben Sie den nächsten Bodeneingriff mit Fläche, Tiefe und Arbeitsebene. Stellen Sie daneben dar, wann der Bereich tatsächlich zugänglich ist und welche Vorarbeiten anstehen. Die Untersuchung wird mit diesen Bedingungen abgestimmt. Bei der Übergabe zählt der dokumentierte Untersuchungsumfang; eine bloße Bezeichnung des Bauabschnitts ersetzt den Bezug zum folgenden Eingriff nicht.
Projektstandort
Den Standort mit der konkreten Bauaufgabe verbinden
Projektlage und Bauabschnitt in Mittelfranken zuordnen
Das amtliche Verzeichnis zur Stadtparkschleife unterscheidet Bauphasen, Fahrleitung und Sparten. Für Ihr Vorhaben werden entsprechend die tatsächlichen Eingriffe der beteiligten Gewerke zusammengeführt. Die Fachplanung berücksichtigt Zugänge und benötigte Aussagen je Abschnitt. Das Verzeichnis eines anderen Projekts dient als Beispiel der Gliederung; maßgeblich bleiben die eigenen Unterlagen und Bedingungen.
Mittelfranken ist ein Regierungsbezirk im Freistaat Bayern, Deutschland. Regierung, Landkreis und Gemeinde sind unterschiedliche Verwaltungsebenen. Für Vorhaben in den kreisfreien Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen wird die jeweilige Stadtlage zugeordnet. Für andere Gemeinden bleibt deren Projektadresse maßgeblich; eine großräumige Trassen- oder Bauabschnittsbezeichnung ersetzt diese örtliche Zuordnung nicht.
Örtliche Einordnung
Gleise, Leitungen und Straßenflächen gemeinsam vorbereiten
Das Planverzeichnis zur Nürnberger Stadtparkschleife
Ein veröffentlichtes Beispiel aus Mittelfranken bietet die Gleissanierung an der Nürnberger Stadtparkschleife. Die Regierung von Mittelfranken führt dazu einen Bauphasenplan, einen Lageplan der Fahrleitung und mehrere Spartenpläne auf. Die Unterlagen behandeln unterschiedliche Teile desselben Vorhabens. Ihre Veröffentlichung belegt für sich keine bestimmte Kampfmittelbelastung oder Untersuchungsaussage.
Unterschiedliche Gewerke räumlich zusammenführen
Für die Vorbereitung Ihrer Untersuchung müssen diese unterschiedlichen Planstände zusammenpassen. Eine Fläche kann in einem Plan als fertige Verkehrsfläche erscheinen, während ein anderes Gewerk dort vorher einen Graben oder eine Baugrube benötigt. Maßgeblich sind die tatsächlich vorgesehenen Bodeneingriffe, einschließlich vorbereitender und vorübergehender Arbeiten.
Einen belegten historischen Ortsbezug innerhalb Mittelfrankens beschreibt der Wiederaufbauatlas des Hauses der Bayerischen Geschichte für Ansbach. Er nennt Luftangriffe am 22. und 23. Februar 1945 sowie Schäden am Bahnhof, an der Bahnhofstraße und entlang der Bahnstrecke. Dieser konkrete Bezug wird bei der historischen Bewertung mit dem tatsächlichen Untersuchungsgebiet verbunden. Eine heutige Belastung aller mittelfränkischen Verkehrsflächen folgt daraus nicht.
Zugang und betriebliche Aufgaben abstimmen
Die Kampfmittelfachfirma bearbeitet ihren vereinbarten Fachauftrag. Verkehrsführung, betriebliche Freigaben und Leitungsauskunft werden mit den dafür zuständigen Betreibern und Fachverantwortlichen abgestimmt. Wenn solche Vorgaben den Zugang zur Messfläche bestimmen, sollten sie früh bekannt sein. Ein Termin im Bauzeitenplan sagt allein noch nicht, ob eine Fläche zu diesem Zeitpunkt untersucht werden kann.
Anforderungen
Fachliche Anforderungen und Zuständigkeiten im Projekt klären
Anforderungen auf die Fachaufgabe beziehen
Für die beauftragten Tätigkeiten in Deutschland werden die einschlägigen fachlichen Anforderungen sowie Erlaubnis-, Befähigungs- und Verantwortlichkeitsfragen geklärt. Maßgeblich ist der tatsächlich vorgesehene Leistungsumfang. Der Leistungsumfang beschreibt die konkreten Tätigkeiten und Schnittstellen mit den jeweils verantwortlichen Beteiligten.
Arbeitsschutz mit dem Bauablauf verbinden
Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsbereiche und Kommunikation müssen zu den vorgesehenen Tätigkeiten passen. Kampfmittelfacharbeiten werden mit den übrigen Bauarbeiten koordiniert. Betriebsorganisation, Verkehrssicherung und weitere technische Fachprüfungen behalten dabei ihre eigenen Verantwortlichen. Die gemeinsame Abstimmung führt die Informationen zusammen, ohne die unterschiedlichen Aufgaben gleichzusetzen.
Technische Erkenntnisse richtig verwenden
Eine Messanomalie ist zunächst fachlich zu bewerten; sie ist nicht allein aufgrund ihrer Darstellung als Kampfmittel identifiziert. Bei einem tatsächlich verdächtigen Gegenstand gelten die vorgesehenen Meldewege und die Maßnahmen der zuständigen Stellen. Untersuchungsberichte benennen den bearbeiteten Umfang und die Grenzen, damit Ergebnisse nicht auf ungeprüfte Bereiche oder spätere Planänderungen übertragen werden.
Für die Abwehr örtlicher Kampfmittelgefahren in Mittelfranken sind grundsätzlich die jeweiligen Gemeinden als örtliche Sicherheitsbehörden zuständig. Zur Unterstützung bei konkreten Gefahren durch aufgefundene Kampfmittel aus der Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs steht der vom Freistaat Bayern beauftragte Kampfmittelbeseitigungsdienst zur Verfügung. Die vorsorgliche grundstücksbezogene Untersuchung und die Beauftragung geeigneter Fachfirmen bleiben davon getrennt.
Regionale Grundlagen: Regierung von Mittelfranken: Stadtparkschleife.
Planung und Dokumentation: BFR KMR: Räumplanung mit Räumkonzept – Einleitung · BFR KMR: Geophysik · BFR KMR: Dokumentation · Bayern: Abwehr von Gefahren durch Kampfmittel, Bekanntmachung vom 13.08.2026 · DGUV: FAQ Kampfmittelräumung
Die BFR KMR werden als fachliche Orientierung verwendet; die örtlich geltenden Anforderungen und Zuständigkeiten sind gesondert zu klären.
Erlaubnis, Befähigung und Verantwortlichkeit werden für die konkrete Tätigkeit nach dem Sprengstoffgesetz und der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz eingeordnet. Die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz bezieht sich auf die vorgesehenen Tätigkeiten. Die DGUV Information 201-027 behandelt die präventive Untersuchung und Räumung konventioneller Kampfmittel und grenzt ihren Anwendungsbereich ab. Die dort erläuterten Bezüge zur DGUV Regel 113-003 betreffen besondere Tätigkeiten mit Explosivstoffen; sie werden nicht pauschal auf jede Bauuntersuchung übertragen.
Zusammenarbeit
Aufgaben zwischen Auftraggeber, Planung und Fachfirma abgrenzen
Bauherrschaft und Betreiber
Die Bauherrschaft beschreibt das Vorhaben und stellt die vorhandenen Projektunterlagen bereit. Der Betreiber ergänzt die Anforderungen an Nutzung, Zugang und zeitliche Abläufe. Eine koordinierende Ansprechperson erleichtert die Zusammenarbeit, übernimmt dadurch aber nicht automatisch sämtliche Aufgaben anderer Beteiligter. Vor einer Beauftragung wird verständlich festgehalten, welche Informationen fehlen, wer sie beschafft und welche Entscheidung mit dem Ergebnis vorbereitet werden soll.
Planung und Bauleitung
Die Fachplanung beschreibt Flächen, Tiefen, Bauverfahren und Änderungen. Die Bauleitung koordiniert den vorgesehenen Arbeitsablauf mit den ausführenden Unternehmen und den vereinbarten Facharbeiten. Ergebnisse werden dem jeweiligen Eingriff zugeordnet. Eine technische Planänderung wird so früh weitergegeben, dass ihr Einfluss auf die Untersuchungsaufgabe vor der Ausführung bewertet werden kann. Organisatorische Bauabschnittsgrenzen bleiben von fachlichen Untersuchungsgrenzen unterscheidbar.
Fachfirma und zuständige Stellen
Die private Kampfmittelfachfirma bearbeitet den vereinbarten Untersuchungs- und Dokumentationsumfang. Behördliche Anforderungen und Entscheidungen werden mit den jeweils zuständigen Stellen geklärt. Welche Unterlagen für ein konkretes Verfahren benötigt werden, hängt vom Standort und Vorhaben ab. Der technische Bericht beschreibt die ausgeführte Fachleistung; seine Aussagen werden nicht ohne Prüfung als allgemeine Zulassung weiterer Bodenarbeiten oder als Entscheidung einer Behörde ausgegeben.
Untersuchungsaufgabe
Welche Fachaufgabe als Nächstes ansteht
Messbedingungen und Bauphasen getrennt beurteilen
Ob eine Fläche verfügbar ist, ist zunächst eine organisatorische Frage. Ob dort die erforderliche Aussage erreicht werden kann, hängt zusätzlich von den fachlichen Bedingungen ab. Einbauten, metallische Strukturen und Untersuchungsziel werden einbezogen. Die Auswahl des Vorgehens verbindet beide Betrachtungen, ohne aus der vorgesehenen Bauphase automatisch ein bestimmtes Messverfahren abzuleiten.
Für ein vorgeschlagenes Zeitfenster werden bekannte Einbauten und noch anstehende Vorarbeiten benannt. Die Fachfirma beurteilt die dafür benötigte Untersuchungsleistung. Eine geplante Änderung der Oberfläche wird mitgeteilt, soweit sie Messung oder Ergebnisverwendung betreffen kann. Der vereinbarte Umfang bleibt mit dem tatsächlich zu bearbeitenden Bodenraum verbunden.
Geeignete Fachleistungen vergleichenBetriebliche Freigaben und Fachnachweise passend zuordnen
Verkehrsführung, Leitungsbetrieb und weitere Ausführungsvoraussetzungen behalten ihre eigenen Verantwortlichen. Die Kampfmitteluntersuchung wird mit diesen Aufgaben abgestimmt. Benennen Sie die benötigten Übergaben und Ansprechpartner. Ein betrieblicher Zugangstermin ist ebenso wenig eine Untersuchungsaussage wie ein Kampfmittelbericht allein eine Erlaubnis für Arbeiten an einer betriebenen Anlage darstellt.
Benennen Sie, wer die Zugänglichkeit bestätigt und wer die Fachberichte zusammenführt. Noch ausstehende Voraussetzungen bleiben mit ihrem Bearbeitungsstand erkennbar. Die Ausführung berücksichtigt die jeweils benötigten fachlichen und betrieblichen Entscheidungen. Werden Zeiten oder Arbeitsflächen geändert, erhalten die dafür verantwortlichen Beteiligten dieselbe aktuelle Planfassung.
Untersuchungsverfahren vergleichenProjektarten
Fachleistungen mit den Bauphasen und Abschnittsübergaben verbinden
Die vorhandenen Erkenntnisse je Abschnitt zuordnen
Historische Hinweise und frühere Untersuchungen werden gemeinsam mit der aktuellen Eingriffsplanung gelesen. Für jeden Bauabschnitt soll erkennbar sein, welche Informationen tatsächlich vorliegen. Auch vorgezogene Arbeiten und provisorische Anlagen werden berücksichtigt. Die Fachplanung kann dadurch offene Fragen konkret benennen, statt aus einer gemeinsamen Projektbezeichnung auf eine durchgehende Untersuchung aller Teilflächen zu schließen.
Ein früherer Leitungsgraben unter einer späteren Gleisanlage wird mit beiden Arbeitsschritten dargestellt. Bereits freigelegte und weiterhin belegte Teilflächen erhalten eine eindeutige Abgrenzung. Die verfügbaren Ergebnisse werden den tatsächlichen Bodenräumen zugeordnet. Noch nicht erfasste Stellen bleiben als offene Fachaufgabe für den davon betroffenen Abschnitt benannt.
Vorhandene Berichte dem Eingriff zuordnen
Geeignete Untersuchungen in den Ablauf einordnen
Der Untersuchungsumfang richtet sich nach den erforderlichen Aussagen und den tatsächlichen Bedingungen. Zugänge, bestehende Anlagen und mögliche Störeinflüsse werden mit betrachtet. Die notwendigen Leistungen werden so abgestimmt, dass ihre Voraussetzungen vor dem jeweiligen Eingriff geklärt sind. Ein freies Terminfenster allein sagt noch nicht, ob die vorgesehene Untersuchung in dieser Phase fachlich möglich ist.
Geben Sie auch Hilfsgruben, Arbeitsräume und vorbereitende Aufschlüsse an. Untersuchungsbedarf und notwendige Schutzmaßnahmen werden vor den betroffenen Bodeneingriffen geklärt. Für noch nicht verfügbare Flächen wird der weitere Ablauf abgestimmt. Die Fachplanung beschreibt, welche Aussage zu welchem Zeitpunkt tatsächlich benötigt wird und welche Voraussetzung dafür zu erfüllen ist.
Fachleistungen vergleichenErgebnisse für das nächste Gewerk nachvollziehbar übergeben
Die Unterlagen zeigen den bearbeiteten Bereich, die Tiefen und verbleibende Grenzen. Das folgende Gewerk erhält den Bezug zu seinen geplanten Arbeiten. Änderungen an Lage oder Ausführung werden erneut abgeglichen. Eine gemeinsame Übergabe kann mehrere Aufgaben umfassen, sofern die dokumentierten Aussagen diese tatsächlich erfassen und die einzelnen Zuordnungen erkennbar bleiben.
Die Übergabe benennt die verwendete Berichtsfassung und die zugehörige Plananlage. Noch offene Restbereiche bleiben mit ihrer Lage erkennbar. Für eine folgende tiefere Arbeit wird die benötigte Aussage gesondert geprüft. Ein bereits passendes Ergebnis bleibt daneben verfügbar, ohne um ungeklärte zusätzliche Bereiche erweitert zu werden.
Ergebnisse und Aussagegrenzen dokumentierenVorbereitung
Aufgabe und Beauftragung zusammen vorbereiten
Vor der Beauftragung den Erkenntnisbedarf bestimmen
Für den Auftrag ist zunächst zu klären, welche Entscheidung vorbereitet werden soll. Geht es um die erste Einordnung vorhandener Unterlagen, die Untersuchung einer bestimmten Fläche oder die Bearbeitung eines bereits bewerteten Befunds? Diese Aufgaben verlangen unterschiedliche Grundlagen. Ein allgemeiner Wunsch nach Sicherheit beschreibt noch keinen ausführbaren Untersuchungsumfang. Die Anfrage benennt deshalb Eingriff, Lage, Tiefe und verfügbaren Erkenntnisstand. Darauf aufbauend werden geeignete Facharbeiten und benötigte Ergebnisunterlagen abgestimmt.
Fachaufgabe einordnenVorarbeiten mit der Untersuchung koordinieren
Die erforderlichen Zugänge und Messbedingungen werden vor dem Termin geklärt. Dazu können freizuhaltende Flächen, verfügbare Leitungsinformationen und die Abstimmung mit anderen Gewerken gehören. Welche Vorarbeiten tatsächlich nötig sind, ergibt sich aus dem gewählten Verfahren und dem Standort. Änderungen der Oberfläche oder zusätzliche Eingriffe werden nicht allein zur Vorbereitung einer Messung eigenmächtig vorgenommen. Ihr Ablauf wird mit der Fachplanung und den verantwortlichen Beteiligten abgestimmt.
Vorarbeiten im Ablauf klärenUmfang und Termin nachvollziehbar vereinbaren
Ein belastbarer Ablauf unterscheidet fachlich bereits geklärte Arbeiten von noch offenen Voraussetzungen. Wird eine Fläche nur teilweise zugänglich sein, muss das bei der Beauftragung berücksichtigt werden. Auch die Übergabe und Bewertung der Ergebnisse benötigen Zeit im Bauablauf. Aus einer Anfrage folgt deshalb keine pauschale Termin- oder Kostenzusage. Eine konkrete Abstimmung verbindet den beschriebenen Umfang mit Zugängen, Unterlagen, Ausführungsbedingungen und dem benötigten Entscheidungstermin.
Umfang und Termin besprechenBauvorhaben vorbereiten
Vor dem nächsten Bauabschnitt Klarheit schaffen
01
Die tatsächlich nutzbare Fläche benennen
Zeichnen Sie ein, welcher Teilbereich für die Untersuchung zugänglich sein soll. Unterscheiden Sie bereits freigelegte Flächen von noch belegten, befestigten oder betrieblich gesperrten Bereichen. Beschreiben Sie notwendige Vorarbeiten, damit der Messumfang nicht auf einer nur angenommenen Zugänglichkeit beruht.
Benennen Sie bekannte Beschränkungen der Nutzung und vorhandene oberirdische Hindernisse. Erforderliche Vorarbeiten werden mit den verantwortlichen Beteiligten abgestimmt. Für eine Anfrage ist keine eigenständige Entfernung unbekannter Einbauten oder Freilegung des Untergrunds nötig. Verfügbare Bestandsunterlagen und Fotos helfen zunächst bei der Beschreibung der tatsächlich bekannten Ausgangslage.
02
Die Tiefen je Gewerk angeben
Erfassen Sie die geplanten Gräben, Schächte, Fundamente und sonstigen Bodeneingriffe getrennt. Ergänzen Sie die zugehörigen Höhen und den Planstand. Eine Untersuchung für eine bestimmte Tiefe lässt sich nicht ohne Abgleich als Nachweis für einen späteren tieferen Eingriff verwenden.
Die Bezugshöhe wird mit der jeweiligen Tiefe geführt. Wenn ein Gelände später abgetragen oder aufgefüllt wurde, wird diese Änderung der Fachplanung mitgeteilt. Eine noch offene Höhenzuordnung bleibt ausdrücklich benannt. Der für die nächste Arbeit benötigte Bodenraum wird mit der tatsächlich dokumentierten Aussage verglichen.
03
Vorübergehende Eingriffe berücksichtigen
Auch provisorische Anschlüsse oder baubedingte Verlegungen können Erdarbeiten erfordern. Geben Sie sie bei der Anfrage an, sofern sie Teil Ihres Vorhabens sind. Der Untersuchungsbedarf wird für diese Arbeiten geprüft, statt ausschließlich die endgültige Lage der Anlagen zu betrachten.
Markieren Sie den Zeitraum dieser Vorarbeiten im Bauphasenplan. Eine bereits fertiggestellte Endplanung kann ihre früheren Arbeitsräume nur unvollständig zeigen. Senden Sie deshalb verfügbare Zwischenstände mit den bekannten Flächen und Tiefen. Die Fachprüfung bezieht diese Aufgaben auf die jeweilige Ausgangslage, bevor sie mit den folgenden Arbeiten abgestimmt werden.
04
Änderungen an die Beteiligten weitergeben
Wird ein Graben verschoben oder ein Bauabschnitt anders aufgeteilt, teilen Sie die Änderung mit. Planung, Bauleitung und Fachfirma müssen erkennen können, welches Ergebnis zur neuen Ausführung passt. Halten Sie dabei den untersuchten Bereich und die noch zu klärenden Restflächen auseinander.
Halten Sie den früheren Stand weiterhin verfügbar. Die neue Fassung zeigt den betroffenen Bereich eindeutig. Für eine ergänzende Fachleistung werden Umfang und Voraussetzungen vereinbart. Der nächste Bericht bleibt mit dem tatsächlich bearbeiteten Bodenraum verbunden, damit die Änderung später nachvollziehbar zur ursprünglichen Untersuchung zugeordnet werden kann.
Projektunterlagen
Diese Unterlagen klären den nächsten Schritt
Eine gemeinsame Fläche mit unterschiedlichen Eingriffen darstellen
Ein Leitungsgraben, eine Gründung und der spätere Verkehrsflächenaufbau können sich räumlich überschneiden. Erfassen Sie ihre jeweiligen Tiefen und Reihenfolgen. Dadurch wird erkennbar, welche Untersuchung welche Aufgabe abdecken soll. Eine einheitliche farbliche Kennzeichnung im Bauphasenplan sollte die fachlich unterschiedlichen Eingriffe nicht verdecken, wenn sie für die Festlegung des Untersuchungsumfangs maßgeblich sind.
Eine gemeinsame Punkt- oder Flächenbezeichnung wird in den beteiligten Plänen wiederverwendet. Unterschiedliche Aufgaben erhalten dennoch ihren eigenen Tiefen- und Höhenbezug. Die Bauleitung kann damit den jeweiligen Fachbeitrag zuordnen. Abweichende Arbeitsräume und spätere Planänderungen werden vor dem nächsten Eingriff mit den vorhandenen Ergebnissen verglichen.
Vorübergehende Arbeiten frühzeitig eintragen
Provisorische Leitungen, Anschlussgruben oder baubedingte Verlegungen können vor der endgültigen Anlage in den Boden eingreifen. Benennen Sie diese Aufgaben samt Termin und Tiefenbezug. Sie werden mit den vorhandenen Erkenntnissen abgeglichen. Ein späterer Plan des Endzustands zeigt sie häufig nicht vollständig und reicht deshalb allein nicht für die Vorbereitung der vorherigen Bodenarbeiten aus. Soweit Räumarbeiten ausgeführt werden, wird das zugehörige Räumprotokoll mit den bearbeiteten Bereichen und Tiefen in der Projektakte geführt.
Bauablauf
Untersuchung und Bauabschnitte aufeinander abstimmen
Eingriffe und Zeitfenster gemeinsam übergeben
Senden Sie den Bauphasenplan zusammen mit Lage- und Tiefenangaben der tatsächlichen Bodenarbeiten. Fügen Sie vorhandene Kampfmittelunterlagen und bekannte Zugangsbeschränkungen bei. Die erste Abstimmung klärt, welche Aussagen bereits vorliegen und wie die weiteren Fachleistungen in den Ablauf passen. Fehlende oder noch veränderliche Angaben werden für die nächste Planung ausdrücklich kenntlich gemacht.
Benennen Sie die als Nächstes benötigte Entscheidung und die Person, die die Unterlagen zusammenführt. Noch nicht festgelegte Varianten werden als solche gekennzeichnet. Eine geplante Untersuchung wird von einem bereits vorliegenden Bericht unterschieden. Der Auftrag kann dadurch auf die tatsächlich offene Frage und die bekannten Voraussetzungen bezogen werden.
Die Abschnittsübergabe auf die folgende Arbeit beziehen
Halten Sie fest, welcher Bericht für den nächsten Eingriff verwendet wird. Übergeben Sie die zugehörigen Karten und Einschränkungen mit dem aktuellen Planstand. Wenn ein Gewerk andere Tiefen oder Flächen beansprucht, wird der Bedarf erneut geprüft. Die bereits passenden Ergebnisse bleiben nutzbar, während zusätzliche Aufgaben einen eindeutigen räumlichen und fachlichen Bezug erhalten.
Wenn Räumarbeiten tatsächlich erforderlich sind und ausgeführt werden, wird das zugehörige Räumprotokoll mit den bearbeiteten Bereichen geführt. Eine notwendige Flächenräumung, Befundbearbeitung oder entstehender Bergungsbedarf wird mit den zuständigen Beteiligten abgestimmt. Die Ergebnismappe benennt die tatsächlich erbrachte Fachleistung und ihre Grenzen für den folgenden Abschnitt.
Verfahrenswahl
Verfahren nach Aufgabe und Untersuchungsbedingungen auswählen
Historische Unterlagen und Luftbilder
Historische Luftbildauswertungen ordnen geeignete Aufnahmen und weitere Erkenntnisse einem festgelegten Untersuchungsgebiet zu. Vorhandene Ergebnisse werden mit den Eingriffen der verschiedenen Bauphasen verglichen. Bei offenen historischen Fragen werden erforderliche Recherchen und ergänzende Auswertungen durchgeführt. Die Fachbewertung benennt den erreichten Kenntnisstand und die noch benötigten Aussagen. Eine später verfügbare Fläche wird nach ihrem tatsächlichen räumlichen Bezug behandelt. Der Name eines Bauabschnitts erweitert den Umfang einer historischen Bewertung nicht. Karten und dokumentierte Einschränkungen bleiben bei der Abstimmung der weiteren Aufgaben verfügbar.
Luftbildauswertung einordnenGeomagnetische Untersuchung
Geomagnetik misst das Magnetfeld passiv. Die magnetische Wirkung eines Objekts bestimmt seine Erkennbarkeit; elektrische Leitfähigkeit allein genügt nicht. Schienen, Leitungen und andere metallische Einbauten können Messung und Auswertung beeinflussen. Ein organisatorisch freies Zeitfenster belegt deshalb noch keine ausreichende Messbedingung. Die Fachplanung berücksichtigt Untersuchungsziel und tatsächliche Situation. Erhobene Daten und Anomalien werden unter diesen Bedingungen bewertet. Ein Signal allein ist keine Kampfmittelidentifikation. Bericht und Karten ordnen die Aussage dem bearbeiteten Bereich zu und benennen Grenzen für die spätere Verwendung durch die Gewerke.
Geomagnetik fachlich abgrenzenElektromagnetische Verfahren
Transientenelektromagnetische Verfahren, kurz TDEM, beurteilen die zeitliche elektromagnetische Antwort leitfähiger Objekte. Die Eignung wird für die benötigte Aussage und die tatsächlichen Bedingungen geprüft. Bei wechselnden Bauphasen können sich Zugänge und die Situation der Einbauten unterscheiden. Diese Angaben werden für den beauftragten Untersuchungsumfang berücksichtigt. Die Auswertung beschreibt Daten, Befunde und Störeinflüsse mit ihrem räumlichen Bezug. Ein noch nicht untersuchter Bereich bleibt kenntlich. Für das folgende Gewerk wird die dokumentierte Aussage mit seiner geplanten Lage und Tiefe verglichen.
Elektromagnetische Untersuchung einordnenGeoradar
Georadar kann unter geeigneten Bedingungen Strukturen und Reflexionen im Boden darstellen. Wassergehalt, Bodenaufbau und Einbauten beeinflussen die Aussage. Die Fachplanung bestimmt, welche Information für den jeweiligen Eingriff benötigt wird. Die Interpretation einer Struktur identifiziert nicht automatisch ein Kampfmittel. Ein Ergebnis erhält den Bezug zu seinem tatsächlichen Untersuchungsraum und Verfahren. Geänderte Gräben oder zusätzliche Arbeitsräume werden damit abgeglichen. Die Grenzen werden zusammen mit den verwendeten Daten dokumentiert, damit der nächste Bauabschnitt die für seine Aufgabe passende Erkenntnis verwendet.
Georadar und AussagegrenzenTiefen- und Bohrlochsondierung
Für tiefe Gründungen, Schächte oder Bohrpunkte werden Lage, geplante Tiefe und Bezugshöhe angegeben. Die Fachplanung prüft, welche Aussagen vorliegen und ob eine geeignete Tiefen- oder Bohrlochsondierung benötigt wird. Erforderliche Voraussetzungen werden vor dem betreffenden Bodeneingriff geklärt. Wird ein Punkt später versetzt, wird dessen neuer Bodenraum erneut mit dem Untersuchungsstand verglichen. Eine gleichbleibende Punktnummer belegt noch keine unveränderte Lage. Das Ergebnis bleibt dem tatsächlich bearbeiteten Raum zugeordnet und wird mit seinen Grenzen für die weitere Ausführung übergeben.
Tiefe Eingriffe vorbereitenBaubegleitende Untersuchung
Eine erforderliche baubegleitende Kampfmitteluntersuchung wird mit den betroffenen Bauarbeiten fachlich geplant. Je nach Aufgabe können lagenweiser Abtrag, fachliche Freilegung und ergänzende Sondierungen notwendig sein. Reine Sichtbeobachtung gewöhnlicher Aushubarbeiten ersetzt keine erforderliche Detektion. Unterbrechungen und Meldewege werden vorab geklärt. Tatsächlich bearbeitete Bereiche, Befunde und Einschränkungen erhalten eine nachvollziehbare Dokumentation. Der nächste Abschnitt wird mit dem vorhandenen Kenntnisstand und verbleibenden Aufgaben übergeben. Eine geänderte Reihenfolge oder Ausführung wird mit den verantwortlichen Beteiligten fachlich abgeglichen.
Baubegleitendes Vorgehen abstimmenFachliche Einordnung
Messverfahren und Bauablauf aufeinander abstimmen
Vorab zugängliche Bereiche nutzen
Eine Oberflächensondierung kommt für geeignete freie Bereiche infrage. Ob vorhandene Leitungen, Schienen oder andere metallische Strukturen die Messung beeinflussen, wird fachlich bewertet. Die Eignung hängt vom Untersuchungsziel und den tatsächlichen Bedingungen ab; eine Baustellenphase bestimmt sie nicht automatisch.
Tiefe Gründungen gesondert prüfen
Für tiefe punktuelle Eingriffe kann eine Tiefen- oder Bohrlochsondierung zu prüfen sein. Dafür braucht es die konkrete Lage und Tiefe, nicht nur den allgemeinen Anlagenplan. Auch zeitlich vorgezogene Gründungen werden mit den vorhandenen Erkenntnissen und möglichen Einschränkungen abgeglichen.
Begleitung nur bei fachlicher Eignung wählen
Eine baubegleitende Kampfmittelsondierung ist kein automatischer Ersatz für fehlende Voruntersuchungen. Ihre Eignung wird für den vorgesehenen Eingriff geprüft und mit dem Bauablauf abgestimmt. Reines Beobachten des Aushubs ersetzt keine Kampfmittelsondierung; Unterbrechungen und Meldewege müssen für die vereinbarte Leistung geklärt sein.
Nächste Schritte
Von der gemeinsamen Bauplanung zur Ergebnisübergabe
Gewerke zusammenführen
Stellen Sie die Erdarbeiten der beteiligten Gewerke im gemeinsamen Plan dar. Im Erstkontakt werden Projektort und benötigte Aussage benannt. Vorhandene Pläne, Stellungnahmen und Berichte werden auf Aktualität, räumlichen Bezug, Vollständigkeit und Lücken geprüft.
Offene historische Fragen bearbeiten
Bei offenen historischen Erkenntnisfragen werden erforderliche Recherchen und Luftbildauswertungen im fachlich abgestimmten Auftrag tatsächlich durchgeführt. Vorhandene Auswertungen werden mit ihren jeweiligen Teilflächen und Schlussfolgerungen berücksichtigt. Ergänzende Erkenntnisse werden dem heutigen Eingriffsbereich zugeordnet und für die Untersuchungsplanung verwendet.
Zugänge und Zeitfenster klären
Benennen Sie, wann welche Bereiche zugänglich sein sollen und welche Bedingungen dabei gelten.
Den Auftrag abgrenzen
Wir stimmen Untersuchungsziel und Vorgehen anhand dieser Angaben und der vorhandenen Erkenntnisse mit Ihnen ab. Das geeignete Verfahren wird anhand von Untersuchungsziel, Eingriffstiefe, Bodenaufbau, Einbauten und tatsächlichen Messbedingungen ausgewählt. Zugänge und erforderliche Voraussetzungen werden mit den verantwortlichen Beteiligten geklärt.
Vereinbarte Untersuchung ausführen
Die vereinbarte Sondierung oder fachgerechte baubegleitende Untersuchung wird auf den abgestimmten Flächen und Punkten ausgeführt. Messdaten und Beobachtungen erhalten einen nachvollziehbaren Lage- und Höhenbezug. Nicht untersuchte Bereiche, eingeschränkte Zugänge und relevante Störungen werden festgehalten.
Befunde bewerten und dokumentieren
Die erhobenen Daten und Befunde werden anhand des Untersuchungsziels und der tatsächlichen Messbedingungen fachlich ausgewertet. Die Bewertung berücksichtigt Störeinflüsse und Aussagegrenzen. Bericht und Plananlagen dokumentieren die Fachbewertung, die bearbeiteten Bereiche und deren Lage-, Höhen- und Tiefenbezüge. Daraus werden erforderliche weiterführende Aufgaben abgeleitet.
Übergaben dokumentieren
Geben Sie Ergebnisse mit Flächen-, Tiefen- und Höhenbezug an die nachfolgenden Beteiligten weiter.
Nachweise
Ein Ergebnis muss den nächsten Arbeitsschritt erfassen
Ergebnisse und Geltungsbereich
Für eine Abschnittsübergabe zählt, was tatsächlich untersucht und dokumentiert wurde. Ergänzen Sie die Unterlagen um den Bezug zur geplanten nächsten Arbeit. Liegt deren Eingriff außerhalb des beschriebenen Bereichs oder ist die Zuordnung unklar, wird der weitere Untersuchungsbedarf fachlich geklärt. Eine reine Terminbestätigung oder die Bezeichnung Bauabschnitt reicht als Nachweis nicht aus.
Verantwortlichkeiten im Projekt
Die bayerische Bekanntmachung trennt die Untersuchung und Recherche für Grundstücke von den Aufgaben bei konkreten Kampfmittelgefahren. Bei einem verdächtigen Gegenstand haben der Schutz von Personen und der unverzügliche Meldeweg Vorrang. Der normale Abstimmungsweg für ein planbares Vorhaben ist dann nicht ausreichend.
Arbeitsweise
Arbeitsweise von FONTANA-EOD
Vereinbarte Fachleistung nachvollziehbar dokumentieren
FONTANA-EOD bezieht die Untersuchung auf einen beschriebenen Eingriff und einen nachvollziehbaren Unterlagenstand. Vor der Durchführung werden die fachliche Aufgabe, erreichbare Bereiche und benötigte Ergebnisse abgestimmt. Ändern sich Planung oder örtliche Bedingungen, wird geprüft, ob der vereinbarte Umfang weiterhin passt. Der Bericht hält die tatsächliche Bearbeitung und ihre Grenzen fest. Für die weitere Bauplanung ist dadurch erkennbar, welche Aussage vorliegt und wo zusätzliche Klärung notwendig bleibt.
Untersuchungsaufgabe besprechenAufgabe vor Gerät
Eine Untersuchung beginnt mit dem benötigten Erkenntnisziel. Die Wahl des Verfahrens wird dazu fachlich begründet. Ein bestimmtes Gerät oder eine ähnliche Nachbarbaustelle ist für sich genommen keine ausreichende Grundlage für die Methodenwahl.
Einschränkungen sichtbar halten
Nicht zugängliche Flächen und eingeschränkte Aussagen werden benannt. Sie verschwinden nicht in einer Gesamtflächenangabe. Planung und Bauleitung können damit gezielt entscheiden, welche Bereiche noch zu bearbeiten sind und wann eine geeignete Untersuchung möglich wird.
Änderungen vor dem Eingriff klären
Neue Lage, zusätzliche Tiefe oder andere Bauverfahren werden mit den bisherigen Ergebnissen verglichen. Ein bekannter Projektname ersetzt diesen Abgleich nicht. Die Rückmeldung erfolgt vor der betroffenen Arbeit, damit eine offene Frage in den Ablauf aufgenommen werden kann.
Bericht und Plan zusammen übergeben
Die fachliche Aussage bleibt mit ihren Lagebezügen und Anlagen verbunden. Eine kurze Zusammenfassung unterstützt die Orientierung, ersetzt aber nicht den dokumentierten Untersuchungsumfang. Auch bei einem Wechsel von Bauleitung oder Auftragnehmern bleibt diese Grundlage erhalten.
Ergebnisse verstehen
Fachliche Aussagen für die nächste Entscheidung nutzen
Ein Übergabeprotokoll mit den Fachunterlagen verbinden
Die organisatorische Übergabe eines Abschnitts sollte den zugehörigen Untersuchungsbericht eindeutig benennen. Karten und Grenzen bleiben zusammen verfügbar. Für den nächsten Arbeitsschritt wird geprüft, ob seine Lage und Tiefe erfasst sind. Eine allgemeine Bestätigung, dass ein Abschnitt bearbeitet wurde, lässt diese entscheidende Zuordnung ohne die vollständigen Unterlagen häufig offen.
Untersuchungsberichte und AussagegrenzenPlanänderungen an alle betroffenen Beteiligten weitergeben
Verschobene Gräben oder zusätzliche Gründungen werden im neuen Planstand markiert. Die Fachplanung und Bauleitung erhalten dieselbe Änderung. Vorhandene Ergebnisse werden gezielt darauf bezogen. So lässt sich festhalten, welche Aussagen weiterhin passen und welche ergänzende Leistung erforderlich ist, bevor ein geänderter Eingriff auf einer überholten Grundlage ausgeführt wird.
Leistungsumfang einordnenPlanung und Ergebnis
Unterlagen für die nächste Bauentscheidung
Historische Unterlagen und heutige Planung
Luftbildauswertungen werden mit dem tatsächlichen Eingriff verbunden. Ihr Erkenntnisziel und räumlicher Umfang bleiben von einer technischen Untersuchung des heutigen Untergrunds unterscheidbar.
Luftbildauswertung einordnenFachberichte für die Bauleitung
Ergebnis, Lagebezug und Einschränkungen werden gemeinsam übergeben. Für die Ausführung ist dadurch nachvollziehbar, welcher Bereich untersucht wurde und welche Aufgabe noch offen ist.
Untersuchungsberichte einordnen
Weiterführende Fachthemen
Fachliche Vertiefung für Ihr Vorhaben
Fachleistung nach dem Eingriff bestimmen
Historische Bewertung, technische Untersuchung und weiterführende Bearbeitung beantworten unterschiedliche Fragen. Die Leistungsübersicht hilft, diese Aufgaben bei der Anfrage zu unterscheiden.
Leistungen vergleichenProjektablauf mit den Beteiligten abstimmen
Die Vorbereitung verbindet Auftrag, Ausführung und Ergebnisübergabe. Veränderungen des Vorhabens werden so rechtzeitig in die fachliche Abstimmung aufgenommen.
Ablauf und NachweiseFragen aus der Planung
Fragen zu Bauphasen und Abschnittsübergaben
Muss jedes Gewerk eine eigene Untersuchung beauftragen?
Nicht zwangsläufig. Eine gemeinsame Untersuchung kann mehrere geplante Eingriffe berücksichtigen, wenn ihr vereinbarter und dokumentierter Umfang diese tatsächlich erfasst. Entscheidend sind Fläche, Tiefe, Höhenbezug und Aussagegrenzen, nicht allein die Zahl der beteiligten Gewerke.
Reicht der Bauphasenplan für die Anfrage?
Er ist hilfreich, beschreibt aber nicht immer die einzelnen Bodeneingriffe ausreichend. Ergänzen Sie Lage- und Tiefenangaben, vorhandene Kampfmittelunterlagen, Leitungsinformationen und die tatsächlichen Zugangsbedingungen. Fehlende Angaben werden vor Festlegung des Untersuchungsauftrags geklärt.
Kann ein später zugänglicher Bereich einfach baubegleitend untersucht werden?
Ob eine baubegleitende Kampfmittelsondierung geeignet ist, muss fachlich geprüft werden. Begrenzte Zugänglichkeit allein legt dieses Verfahren nicht fest. Auch mögliche vorbereitende Untersuchungen und die Bedingungen des geplanten Eingriffs sind zu berücksichtigen.
Was passiert, wenn sich ein Leitungsgraben nach der Untersuchung verschiebt?
Die neue Lage und Tiefe werden mit dem dokumentierten Untersuchungsumfang verglichen. Erfasst das vorhandene Ergebnis die Änderung nicht oder ist seine Reichweite unklar, wird der weitere Bedarf abgestimmt. Eine pauschale Zusage für jede spätere Verlegung ist daraus nicht ableitbar.
Wie ist bei einem Kampfmittelverdacht während der Arbeiten vorzugehen?
Stellen Sie die betroffenen Arbeiten ein. Berühren, bewegen oder versetzen Sie den verdächtigen Gegenstand nicht und legen Sie ihn nicht weiter frei. Verlassen Sie den Gefahrenbereich, halten Sie andere fern und verständigen Sie die Polizei unter 110 aus sicherer Entfernung. Bringen Sie den Gegenstand nicht zu einer Dienststelle. Befolgen Sie die Anweisungen der zuständigen Stellen.
Welche Kostenfaktoren zählen bei mehreren Bauphasen?
Der Aufwand richtet sich nach vorhandenen und noch benötigten Grundlagen, historischen Erkenntnissen, Flächen, Tiefen, tatsächlichen Zugängen, Einbauten und Störungen, erforderlichen Vorarbeiten, geeigneten Verfahren sowie Auswertung und Dokumentation. Verwertbare Ergebnisse werden berücksichtigt. Geänderte Abschnitte, zusätzliche Gründungen oder provisorische Leitungen können einen anderen Untersuchungsumfang erfordern. Die Fachleistungen und ihre Voraussetzungen werden passend zu den geplanten Bodenarbeiten vereinbart.
Ist ein freies Zeitfenster schon eine geeignete Messbedingung?
Nein. Zusätzlich sind Zugänglichkeit, Einbauten, Störeinflüsse und das benötigte Untersuchungsziel fachlich zu prüfen.
Was sollte die Abschnittsübergabe benennen?
Den zugehörigen Bericht und Planstand, den untersuchten Umfang sowie die Zuordnung zur nächsten Arbeit und noch vorhandene Einschränkungen.
Projektanfrage
Den nächsten Bauabschnitt mit uns abstimmen
Bauphasen und Eingriffe verbinden
Zeitfenster mit den tatsächlichen Flächen, Tiefen und Vorarbeiten zeigen.
Markieren Sie auch vorgezogene oder vorübergehende Arbeiten. Für jeden Bereich werden die bekannten Zugangsbedingungen angegeben. Noch offene Zeitfenster bleiben vom bestätigten Bearbeitungsstand unterscheidbar. Der Lageplan verbindet die jeweiligen Eingriffe mit den dafür verfügbaren Erkenntnissen, damit die weitere Abstimmung eine konkrete Aufgabe erhält.
Berichte vollständig übergeben
Ergebnisse samt Karten dem nächsten Gewerk zuordnen.
Fügen Sie die verwendeten Fassungen und zugehörigen Plananlagen bei. Erläutern Sie seitdem vorgenommene Veränderungen der Flächen und Höhen. Fehlende Teile werden für die weitere Abstimmung benannt. Die nächste Ausführung wird mit den vorhandenen Ergebnissen verglichen, bevor zusätzliche oder veränderte Bodenräume bearbeitet werden. Benennen Sie den Projektort in Bayern oder das abweichende Bundesland.
Bauvorhaben in Nürnberg
Bauvorhaben in NürnbergBahn- und Trassenprojekte
Bahn- und TrassenprojekteAbschnitte und Ergebnisse übergeben
Projektablauf und AbstimmungUnterlagen zusammenstellen
Unterlagen zusammenstellenProjektort und Region zuordnen
Region auswählenNutzung und Bauaufgabe einordnen
Projektumfeld beschreibenWeiterführende Fachleistung abstimmen
Bergungsaufgabe klären
Projekt prüfen lassen
Ob historische Luftbildauswertung, Kampfmittelsondierung, Oberflächensondierung mit Georadar/GPR, Geomagnetik oder TDEM, Tiefensondierung, Bohrlochsondierung, Bauaushubüberwachung, Flächenräumung oder Kampfmittelbergung erforderlich ist, ergibt sich aus Standort, Eingriff, Tiefe, Untergrund und vorhandenen Unterlagen. Eine frühe Kampfmittelprüfung schafft Klarheit für Ausschreibung, Terminplanung, Arbeitsschutz und Bauausführung.
FONTANA-EOD verbindet die Erlaubnis nach § 7 SprengG, Fachkräfte mit Befähigungsschein nach § 20 SprengG, geeignete Sondier- und Räumverfahren sowie eine nachvollziehbare Dokumentation. Übermitteln Sie Lageplan, Eingriffstiefe, Bauphase und vorhandene Unterlagen für die fachliche Erstprüfung.
